25.01.2023
Суды напомнили: В расчёт пени по госконтракту не включают дни приёмки и оформления ее результатов
Стороны заключили договор на выполнение работ с первого по тридцать первое мая. Работа была выполнена вовремя, но заказчик подписал акты приемки только 19 июля. Позднее он начислил подрядчику пени, но контрагент отказался их оплачивать.
Три судебные инстанции приняли решение не взыскивать денег с поставщика, так как:
- Работы были сданы в срок до тридцатого мая, в то время как заказчик уже принял результат и затем согласовал цену работ с отделами;
- В контракте были предусмотрены штрафы только за нарушение сроков работ, и подписание актов приемки работ заказчиком не считалось отдельным обязательством;
- Оформление актов приемки не является отдельным обязательством, за просрочку которого можно начислить неустойку. Это является взаимным действием сторон, и задержка заказчика не влечет негативных последствий для подрядчика.
Суды учли разъяснения Минфина о том, что дни приемки и оформления результатов не включаются в расчет пени, если в контракте не предусмотрены иные условия.
Аналогичную позицию занял Верховный суд Российской Федерации, которую недавно подтвердил и Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Закажите тендерное сопровождение у ООО "ВикГрупп":
По телефону — +79958915091
С заботой о наших клиентах,
ООО «ВикГрупп»